桩基础施工合同

发包单位: (以下简称甲方)
承包单位: (以下简称乙方)
甲方因建设需要,委托乙方承建打桩工程。为明确双方各自的相互权利、义务,根据《中华人民共和国合同法》,国家工商管理局和建设部颁发的(gf-91-0201)《建设工程施工合同示范文本》,结合本工程的具体情况,双方经充分协商,特订以下合同条款,双方共同信守遵行。
第一条、 工程名称:
第二条、 工程地点:
第三条、 工程内容:
1、单桩深度暂定 米,共约 条, 单桩竖向承载力特征值 kn,单桩竖向极限承载力为 kn。
2、本工程乙方包工包料,包打桩人工费,包施工用电缆,包质量、包工期、包安全、包普通桩尖、包焊条等辅助材料。
①打桩单价:ф500桩按 元/米,此单价含桩管材料费及辅材费、人工费、施工用水电费、普通桩尖( 元/个),含税金。如使用标准桩尖,价格另议。桩接头采用焊接接头,接头不宜多于3个3。
②竣工结算时,按实际施工量计算,单桩计算方法,从自然地面计算到桩尖。送桩深度要求,以甲方工程部及监理公司现场书面通知为准:送桩深度不得超过甲方书面通知送桩深度1米或露出自然面以上,所产生费用由乙方负责(指浪费桩或送桩过深产生的接桩费用)
③工程结算以甲、乙方双方确认的最终结算为准。
第四条、施工工期:
1、自试桩之日起计 个日历天,要求桩机在 年 月 日前进场施工。并于 年 月 日前完成全部打桩施工任务,如工期不能按期完成,每迟一天罚款合同总价的1‰,总额不超过合同总价的10%。
2、如因政府停电、设计图纸变更影响施工进度,遇人力不可抗拒的自然灾害等原因时,如因台风、暴雨造成停工,导致乙方出现停工、窝工24小时以上,经双方协商,签证,工期方可顺延。
3、因其他意外情况的停工,双方应共同查明原因,分清责任,其损失由责任方负担,由于停工,窝工原因而造成损失时,属甲方责任的,工期顺延,窝工半天起开始签证,窝工的桩机按每台每天1000元补尝。属乙方责任的,由乙方自行赶工,乙方原因造成工期拖延,每延迟一天罚款xx元。
第五条、付款方式:
(一) 乙方须持有加盖公司财务章收据及发票支取工程款。
(二) 乙方在保质量的基础上,甲方同意以下付款方法:
1、甲方在收到乙方进度款报表后应在七天内办理有关审批手续,并及时支付进度款;
2、打桩完工,桩测试合格付到总工程进度款的70%;
3、余下30%工程款于桩基础验收合格三个月内支付清。甲方须在乙方打完最后一根桩的三个月内完成桩基础验收工作;验收时间越过三个月,甲、乙双方视桩基础为合格工程,并同时支付工程余款。
第六条、承包方式:
1、技术要求:根据设计图纸和地质资料,乙方确保单桩设计承载力,以静载法检测抽样试验结果为准。试桩合格,费用则甲方负责;试桩不合格,费用由乙方负责,并保证返工合格为止,一切费用由乙方承担,并赔偿甲方相应的损失。
2、税金负责:由乙方负责,本工程价格为含税价。
3、水电费负责:由乙方负责。
第七条、甲方责任:
1、甲方监理公司应委派人员驻工地负责工程质量进度进行监督签证。
2、交施工图纸两份和地质资料一份,并组织有关部门会审。
3、按乙方施工要求搞好施工及进桩现场的“三通一平”,提供水源、电源到桩基础施工现场,保证施工场地人员、机器、材料进出畅通。由甲方负责清理好场地地面,地下一切障碍物,如场地下陷不能正常施工,甲方必须回填到乙方可以施工为止,费用由甲方负责,确保材料送到指定施工区域。

4、甲方负责以书面形式提供细线基点、±0.00标高及送桩深度;待乙方将轴线及桩位放好后,由甲方组织有关人员进行复核,如乙方所放轴线及桩位复核无误后作书面的确认。
5、施工报建手续和报建费由甲方办理和承担,乙方负责提供有关资料。
6、甲方提供桩基础施工图2份,工程地质勘查报告1份,组织有关部分进行图纸会审,乙方整理后各方盖章后,自存留底。
7、甲方按照乙方提供的进桩计划,及时提供合格管桩。
第八条、乙方责任:
1、乙方委派 同志为现场代表及项目指挥。
2、组织各种机械进退场,开工前向甲方提供编制的施工组织设计(包括施工现场平面图、网络图及负责人名单),做好各项施工准备工作,乙方负责压桩工人住宿及饭堂费用。
3、进场时须向甲方提交桩机证及机长、桩机手证。
4、如实做好单桩施工记录及各种交工验收资料。
5、确保单桩设计承载力,如经检验不合格,乙方负责因此而导致的经济责任。
6、听从甲方及监理人员的指挥管理及现场代表提出的各项意见及要求。
7、严格控制工程进度,不得拖延工期,及时按阶段向甲方提交工程进度,以便甲方支付工程进度款。
8、乙方应将驻现场施工人员名单报当地公安部门备案,费用由乙方承担。
9、乙方应注意施工安全负责进行安全教育,做到文明施工注意用电安全,如发生工伤事故,均由乙方负责,现场应设置安全员。
10、乙方应做好现场保安工作及教育,做好四防,加强防范措施,设置专人负责。
11、工程完工后,乙方按《城市档案管理规定》做好施工原始记录,汇集施工技术资料作竣工验收文件移交甲方(一式四份)。
第九条、注意事项;
1、乙方按桩基础施工图及设计更改通知施工,如质量不合格属乙方造成的,其返工费用由乙方负责。
2、按施工图及国家现行有关施工验收规范进行工程质量验收。
3、施工过程中出现的断桩问题,如属施工技术问题,则由乙方负责;如属地质和桩自身质量问题,则由甲方负责。
4、打桩过程引起的桩偏位超出桩基础规范允许范围而导致承台或基础梁加大,相应的费用由乙方负责。
5、因地质原因所致压桩机不能施工,甲方可改用其他方法施工如冲孔灌注桩,所产生的费用由甲方负责;不列入本合同工期内。
第十条、当不可抗力因素消除后,双方应继续履行合同义务或协商变更、终止合同。
第十一条、其它条款:本工程甲方已全权委托中山市火炬建设监理公司进行质量和工程建设管理。
第十二条、未尽事宜,甲方双方协商,补充合同条款解决。双方签定的补充条款同具法律效力。如遇合同争议,双方协商不成时,可提交仲裁委员仲裁,或依法向中山市人民法院起诉。
第十三条、本合同自双方代表签字盖章后立即生效,当工程款付清后自行终止,合同正本一式二份,甲乙双方各执壹份,具有同等法律效力。

甲方(盖章): 乙方(盖章):

法人代表签名: 法人代表签名:

委托代理人签名: 委托代理人签名:

合同签定日期: 年 月 日

合同签定地点:


相关范文

  1. 河道治理工程监理工作总结报告

    河道治理工程 监 理 工 作 报 告 审核: 审批: 编制: XXXXXXXX监理公司 Xxxxxxx监理项目部 二0一六年八月 目 录 1 1.工程概况 ........................................................................ ...

  2. 公路监理师综合题上

    综合复习题[复习题1] 某高速公路第C合同段,承包人在与业主签订施工合同后开始进场施工.施工中承包人按照设计提供的取土场开始清表取土填筑路基(该合同段全为借土填方,运距lOkm),当取土场取深3m后发现下面是岩石和不能用做填土的不良土,承包人只能另选取土场,运距增加2km,加修便道2km,这样造成该 ...

  3. 桩基础工程施工合同

    发包单位: (以下简称甲方) 承包单位: (以下简称乙方) 甲方因建设需要,委托乙方承建打桩工程.为明确双方各自的相互权利.义务,根据<中华人民共和国合同法>,国家工商管理局和建设部颁发的(gf-91-0201)<建设工程施工合同示范文本>,结合本工程的具体情况,双方经充分协 ...

  4. 桥梁桩基分包合同

    桥梁桩基分包合同 合同编号: 工程承包人: (以下简称甲方) 工程分包人: (以下简称乙方) 签约地点: 郑州市 签约时间: 2013 年 月 日 根据本工程具体情况,遵循平等.自愿.公平和诚实信用的原则,鉴于 项目部与 公司已经签订施工承包合同(以下称为总包合同),甲乙双方就分包工程施工事项经协商 ...

  5. 广西工程预算或结算的经验

    广西工程预算或结算的经验:目前,施工方大部分都是在最低让利后中标的,这就造:1.虚报工作量:3.曲解合同条款:4.含糊洽商部位:意见及观点:1.做为施工方结算时多报的情况是环境:实事求是的报也会被审掉一部分的:3.每个问题都要辩证地去看, 买卖不同. 但是施工方:审查工程预结算的技巧:编制工程预结算 ...

  6. 桩基工程招标文件范本

    XXXX 项目试桩.工程桩.立柱桩工程 招标编号: 施工招标文件 招标单位: 日 期: 目 录 第一卷 投标须知.合同条件及合同格式 第一章 投标须知 一.项目概况 二.投标及现场施工条件 三.投标报价 四.工程发包 五.工期要求 六.定标 七.付款条件 八.质量保证 九.结算方式 十.招标文件附件 ...

  7. 桩基招标文件 定

    北京城建集团有限责任公司 雁栖湖国际会都(核心岛)精品酒店等五项工程中的 精品酒店-桩基础 施工招标文件 招 标 人:北京城建集团有限责任公司建筑工程总承包部 招标执行人:北京城建集团雁栖湖国际会都工程项目经理部 发出 时间: 2012 年 11 月 30 日 1. 投标人资格预审情况 1.1 经招 ...

  8. 钢结构合同样本

    发包方(甲方): 承包方(乙方): 工程名称: 签订时间: 签订地点: 兹就乙方承揽制作与安装甲方 钢结构工程,根据中华人民共和国<合同法>.<建筑法>.<民法通则>等相关法律.法规,经甲.乙双方协商一致,订立本合同. 第一条 工程概况 一.工程名称: 二.制作地 ...

  9. 地基与基础验收资料

    西史赵城中村改造工程二期G1-28#楼 建设单位: 西史赵城中村改造工程指挥部 勘察单位: 化工部郑州地质工程勘察院 设计单位: 机械工业第六设计研究院 监理单位: 河南省新恒丰建设监理有限公司 施工单位: 河南省新封建筑安装有限公司 二○○八年十月二十七日 目 录 一. 基础结构验收申请 二.重点 ...