钢结构仓库承建合同

钢结构仓库承建合同

建设单位:湖南宝龙汽车制造厂(简称甲方)

施工单位:湖南沅江市宇龙钢结构工程有限公司(简称乙方)

现由甲方委托乙方承建钢结构厂房一栋,为了明确工程内容和双方责任,本着互相协作、紧密配合、分工负责的原则,依照《中华人民共和国经济合同法》相关规定,一致商定如下合同条款,以期共同遵守:

第一条、工程内容和承包范围

(一)工程名称:钢结构厂房

(二)建设地址:常德市汉寿县太子庙工业园

(三)建设面积:4800㎡(80m ×20m )三连跨

(四)结构形式:轻钢结构

(五)承包范围:

1、根据工程所需,乙方按照提供的施工图进行施工:从+1.5米柱预埋螺栓以上所有钢结构工程的施工。

2、承包金额内未包下列工程项目:厂房基础、打桩、围护墙砖、四周排水沟、地板等土建工程及施工图中注明以外的工程量(水电、消防、隔间、夹层、隔墙、设备基础等工程)和工程报建以及相关的手续和费用。

第二条、工程造价及承包方式:

1)、承包金额:甲乙双方议定每㎡造价 元 ,工程造价为

2)、应甲方要求因图纸变更(含文字通知)而引起的费用增减,按设计变更图纸(含文字通知)和有关规定另计,造价则按工程增减进行调整和计算施工图纸修改变更须经设计院和甲方代表签字后方可有效,设计修改部份的工程费用按实际发生数量,以后和合同价加减金额、新增项目双方协商单价。

按合同工程元/㎡实行大包干(包工、包料、包质量、包工程)

第三条、工期

1、本工程总工期从主钢构材料运至施工现场后计算工期,甲乙双方议定 在 80 个有效工作日内完成工期。

2、如果因施工场地的水、电源、道路未能正常使用和不属包干系数范围内的设计变更,提供的工程地质资料不准,致使设计方案改变或施工无法进行及甲方原因未按合同规定拨付出预付款,工程进度款而影响施工或其他不可抗拒因素以致延误的工期,经甲、乙双方议定可签证后进行顺延。

第四条、工程质量

(一)乙方必须按照设计图纸、说明的施工质量要求和规范施工。

(二) 工程完工按国家有关钢构工程质量标准验收,凡验收合格并交付使用的工程,保修期六个月。在保修期内如确系质量问题,乙方应负责免费返工修理,如系甲方保管使用不当而引起的损坏,费用由甲方自理。

第五条、付款方式

1、合同签订生效三天内,甲方付给乙方工程总造价的25%,即金额403200元。

2、待主体钢柱、钢梁运至甲方工地现场,甲方付给乙方工程总造价的30%,即金额483840元。

3、彩板运至甲方工地现场,甲方付乙方工程总造价的25%即金额403200元。

4、整个工程完工且验收合格后甲方付给乙方工程总造价的15%,即金额241920元。

5、工程质量保修期一年,质保期后7天内付清余款5%,即金额80640元。

如果甲方拖欠工程款或尾款,在拖欠进度款达五天以后乙方有权停下工程进程,所拖欠的工程尾款应向乙方支付拖欠金额的千分之五,因拖欠而影响工程进度和所产生的一切费用及其责任损失的,应由甲方承担,乙方进场的材料应符合设计图纸及本合同的质量和规格要求,否则甲方有权拒绝付款。

第六条、双方责任

(一)甲方责任

1、甲方向乙方提供红线内的场地(应符合“三通一平”要求)。场外施工临时用地,以及测量的基线和水准点。

2、负责办理好有关厂房建筑的有关手续,确保乙方顺利施工。

3、甲方需提供宽松施工环境给乙方施工,以不误工期。

4、甲方需提供给乙方施工人员临时性住房,用水生活必备条件。

5、甲方负责提供水电支持及其费用。

6、按合同及时给付工程款。

(二)乙方责任

1、严格按照图纸施工,并组织专业队伍施工,把好工程质量关,如乙方在施工过程中不按图纸和合同施工,甲方有权终止合同,甲方一切损失由乙方承担。

2、严格遵守施工技术操作规程,确保施工安全,做到文明施工。

3、保质保量,在规定的期限内,按合同要求全面完成本工程的施工任务。如乙方擅自终止合同,乙方应追还给付款,还应赔偿甲方损失。

4、在全施工过程中的一切安全事故由乙方自负。

第七条、其它

1、因甲方原因造成乙方停工、窝工、人员和机械设备调迁材料和物件积压的实际损失由甲方负责按实结算(如当地群众堵工等)。

2、应甲方和设计要求修改或变更图纸,又确实影响工程进度,则工程相应顺延。

本合同一式四份,甲、乙双方各执二份,签字生效,单方违约按《经济合同法》处理。

甲方(盖章) 乙方(盖章)

签约代表: 签约代表:

年 月 日


相关范文

  1. 安全施工监理实施细则

    安全施工监理实施细则 1 总 则 1.1工程安全生产监督管理目标:创建"安全文明工程". 无人身死亡事故:无重大机械.设备损坏事故:无重大交通事故:无重大火灾.洪灾事故:杜绝重伤事故:杜绝重复发生相同性质的事故. 1.2本细则编制依据 ⑴国家.部.省及有关部门制订的有关安全生产的 ...

  2. 拆除工程委托合同

    拆除工程委托合同 工 程 名 称:沈阳格瑞森马术俱乐部地块拆除 工 程 地 点:沈阳市苏家屯区佟沟乡 拆 迁 面 积:见附表拆迁清单 委 托 方:辽宁格瑞森体育产业有限公司 受 托 方: 签 订 日 期: 甲乙双方本着平等互利.共同发展的原则,根据沈阳市有关法规.政策规定,结合本拆除工程的具体情况, ...

  3. 监理实施细则

    第一章 工程概况 一.工程概况 江西省景德镇市矿山地质环境治理工程2010年年度治理区范围包含仙槎.沿沟.涌山三处矿山,均属地下开采.本次治理总面积为1061.2公顷,其中仙槎煤矿328.8公顷,沿沟煤矿549.8公顷,涌山煤矿182.6公顷.矿山呈北东向展布, 分布长度约8.7km ,从北至南分别 ...

  4. 第十六章 基础设施管理制度

    第十六章 基础设施管理制度 一.目的: 对公司基础设施的立项策划.建设监管.验收接管.登记建帐.使用管理.定期维护.检修保养等活动进行有效管理控制,以确保基础设施始终保持完好状态. 二.适用范围: 适用于内蒙古伊东集团东方能源有限责任公司所有与产品实现过程有关的基础设施,包括厂房.设备基础.设施.仓 ...

  5. 监理细则1212

    **县2013年度****配套工程 监 理 细 则 编制人: 审核人: **市工程建设监理有限公司 **年**月 目 录 一.工程概况 二.监理依据 三.本工程的专业特点 四.质量监理工作的流程 五.本工程质量监理要点 六.监理工作的方法及措施 一.工程概况 **县2013年度**配套工程建设项目由 ...

  6. 利君公司建设工程合同纠纷一案

    利君公司建设工程合同纠纷一案 _______________________________________________________________________________________ (2011)商中民二终字第00009号 民事判决书 上诉人(原审原告)西安利君建筑安装工程有限 ...

  7. 单层门式轻钢结构厂房施工组织设计

    工程开工/复工报审表 工程名称:安徽万邦高森造纸有限公司2#成品仓库 编号: 白色:建设单位 红色:监理单位 蓝色:承包单位 工程开工报告 工程名称:安徽万邦高森造纸有限公司2#成品仓库 合同号: 施工单位:怀宁县新城建司 本表一式四份,建设单位.监理单位.施工单位各一份 A-2 编 号: 施工组织 ...

  8. 建设法规考试题要点.

    建设法规复习要点 一.名词解释 1.建设法规 是指国家权力机关或其授权的行政机关制定的,旨在调整国家及其有关机构.企事业单位.社会团体,公民之间在建设活动中或建设行政管理活动中发生的各种社会关系的法律.法规的统称. 2.城市规划区 是指城市市区.近郊区以及城市行政区域内因城市建设和发展需要实行规划控 ...

  9. 某工业区工程监理实施细则

    某工业区工程监理实施细则 RSS 打印 复制链接 大 中 小 发布时间:2011-11-03 14:39:33 1 工程项目概况 1.1 工程地址:上海市某工业区某路以东.某路以南 1.2 项目组成.规模 本工程结构为砖混结构1~7层,总建筑面积约13300 m2,其中: 序号 设计代号 项目名称 ...